新闻动态   News
搜索   Search
你的位置:主页 > 平台资讯 >

家庭装饰合同书样本

2018-03-02 09:44      点击:

  

  装饰最怕遇到到胶葛问题,装饰商场鱼龙混杂,而初度装饰的业主因为缺乏经验,关于选择装饰公司仍是游击队,怎样签署合同,工程质量,施工进展等都不了解。今日w66利来世界小编就和我们共享下家庭装饰中的合同样本。

  

  托付方(甲方):                                                                                                                                                    接受方(乙方):

  工程项目:甲、乙两边经友爱洽谈和洽谈,甲方决议托付乙方进行居室装饰、装潢。为确保工程顺利进行,依据国家有关法律规则,特签定本合同(包含本合同附件和一切弥补合同),以便一起恪守。

  第一条:工程概略

  1.工程地址:__________________________________________________;

  2.工程项目:__________,计_______平方米,施工面积___________平方米;

  3.施工内容:;

  4.托付方法:_____________________________________;

  5.工程开工日期:_______年_______月________日;

  6.工程竣工日期:__________年_________月_________日;

  7.工程总天数:_____________天;

  第二条:工程价款

  工程总价款(金额大写)元,(金额小写)元。

  第三条:质量要求

  1.工程运用首要资料的种类、规范、称号、经两边认可。

  2.工程检验规范,两边赞同参照市当地规范DB31/T30-1999《住所装饰装饰检验规范》规则。

  3.施工中,甲方如有特别施工项目或特别质量要求,两边应供认,添加的费用,应另签定弥补合同。

  4.质量检查监督部分:市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。

  5.凡由甲方自行收购的资料、设备,产品质量由甲方自傲;施工质量由乙方担任。

  6.甲方如自聘工程监理,须在工程开工前告诉乙方,以便于工作联接。

  第四条:资料供给

  1.乙方须严厉依照国家有关价格法令规则,对本合同中所用资料一概实施明码标价、保质保量,非经甲方赞同,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按移用资料的双倍价款补偿给甲方。

  2.乙方供给的资料、设备如不契合质量要求,或规范有差异,应制止运用。如已运用,对工程形成的丢失均由乙方担任。

  3.乙方担任收购供给的资料、设备,应该是契合规划要求的合格产品,并应准时供给到现场。如延期抵达,施工期顺延,并按延误工期处分。资料经甲方检验后,由乙方担任保管,因为保管不妥而形成丢失,合同书样本由乙方担任补偿。

  第五条:付款方法

  1.合同一经签定,甲方即敷衍合同价款的20%作为预付款;当工期进展过半甲方即第2次付合同价款的20%。剩下60%尾招待甲方对工程竣工检验后结算。

  第六条:工程工期

  1.如果因乙方原因而推迟竣工,每日按工费的1%作为违约金罚款支交给甲方,直至工费扣完停止。如果因甲方原因而推迟竣工,每推迟一日,以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支交给乙方。

  2.由甲方自行选择的资料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承当,因为乙方施工原因形成质量事端,其返工费用由乙方承当,工期不变。

  3.在施工中,因工程质量问题、两边定见纷歧而形成罢工,均不按误工或推迟工期论处,两边应主动要求有关部分调停或裁定部分和谐、处理,赶快处理胶葛,以持续施工。

  4.施工中如果因甲方原因要求从头返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承当悉数施工费用,如因乙方的原因形成返工,由乙方承当职责,工期不变。

  5.施工中,甲方未经乙方赞同,私自告诉施工人员私行更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自傲职责。

  第七条:工程检验

  1.工程质量检验,除荫蔽工程需分段检验外,待工程悉数完毕后,乙方安排甲方进行竣工检验。两边处理工程结算和移送手续。

  2.乙方告诉甲方进行工序检验及竣工检验后,甲方应在三天内前来检验,逾期视为甲方主动抛弃权力并视为检验合格,如有问题,甲方自傲职责。甲方自行搬进入住,视为检验合格。

  3.甲方如不能在乙方指定时限内前来检验,应及时告诉乙方,另定日期。但甲方应供认工序或工程的竣工日期,并承当乙方的看守费和相关费用。

  第八条:其他事项

  1.甲方

  有必要供给经物业管理部分认可的房子平面图及水、家庭装饰电、气线路图,或由甲方供给房子平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。

  2.乙方

  指使(名字)为乙方工地代表,担任合同实施,并按合同要求安排施工,保质保量地如期完结施工使命。

  担任施工现场的安全,谨防火灾、佩证上岗、文明施工,并避免施工形成的管道阻塞、渗漏水、停电、物品损坏等事端发作而影响别人。如果发作,必需赶快担任修正或补偿。如因施工原因发作安全事端导致施工人员损伤的,由乙方自行担任。

  严厉实施合同,实施诺言工期,如果因推迟竣工,如脱料、窝工或托故诱使甲方垫资,举查后均按违约处。在装潢施工范围内承当保修职责,保修期自工程竣工甲方检验入合格之日算起,为36个月。

  第九条:违约职责

  合同收效后,在合同实施期间,私行免除合同方,应按合同总金额5%作为违约金交给对方。因私行免除合同,使对方形成的实践丢失超越违约金的,应进行补偿。

  第十条:争议处理

  1、本合同实施期间,两边如发作争议,在不影响工程进展的前提下,两边应洽谈处理。或凭本合同和预付款收据向市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉,恳求处理。

  2、当事人不肯经过洽谈、调停处理,或洽谈、调停处理不成时,能够依照本合同约定向—裁定委员会请求裁定或人民法院提起诉讼。

  第十一条:合同的改变和停止

  1.合同经两边签字收效后,两边必需严厉恪守。任何一方需改变合同的内容,应经两边洽谈一致后从头签定弥补协议。如需停止合同,提出停止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交给违约金,并处理停止合同手续。

  2.施工过程中任何一方提出停止合同,须向另一方以书面形式提出,经两边赞同处理清算手续,缔结停止合同协议后,可视为本合同免除。

  第十二条:合同收效

  1.本合同和合同附件向两边盖章,签字后收效。

  2.弥补合同与本合同具有平等的法律效力。

  3.本合同(包含合同附件、弥补合同)壹式贰份,甲乙两边各执壹份。

  甲方(业主):乙方:(签章)

  签定日期:xxxx年xx月x日

  更多关于装饰合同的资讯请重视w66利来世界w66利来世界哦!好装饰,找w66利来世界!